編號 KMPL2014010006 工程名稱 昆明市盤龍區人民法院訴訟服務大廳改建工程施工競爭性談判
昆明市盤龍區人民法院訴訟服務大廳改建工程施工招標
競爭性談判公告
根據《中華人民共和國招標投標法》等有關法律、法規和規章的規定，昆明市盤龍區人民法院訴訟服務大廳改建工程已由昆明市盤龍區發展和改革局以盤發改投資【2013】29號文批準建設，云南菲迪克招標有限公司受昆明市盤龍區人民法院 委托，對上述工程施工進行競爭性談判，擇優選定承包人。

1. 工程基本情況

1.1工程名稱：昆明市盤龍區人民法院訴訟服務大廳改建工程施工招標（二次）

1.2建設地點：昆明市盤龍區人民法院院內（白云路554號）

1.3 工程概況：本項目為昆明市盤龍區人民法院訴訟服務中心裝修改造。訴訟服務大廳裝修改造及其他服務空間改造面積2024.01平方米，其中包括訴訟服務大廳、執行、民事、刑事及檔案查詢接待室、調解室、大廳及導訴臺。

1.4發包范圍：昆明市盤龍區人民法院訴訟服務大廳改建工程施工圖紙所含全部內容（詳見工程量清單及施工圖紙）。

1.5工期要求：2014年5月30日前竣工。

1.6工程質量要求：符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》（GB50300-2001）要求，并一次性驗收合格。

1.7資金來源：政府投資。

2. 談判申請人資格要求

2.1談判申請人資質要求：具備經國家工商行政管理部門登記注冊的獨立企業（事業）法人或組織；具有房屋建筑施工總承包三級及以上資質或建筑裝修裝飾工程專業承包二級及以上資質；審核原件并提供復印件

2.2業績要求：近年（2011年1月1日至今）承擔過類似規模改造修繕工程項目業績不少于3個，并附施工合同書或中標通知書；審核原件并提供復印件

2.3談判申請人項目經理資格要求：具有建設行政主管部門核發的二級及以上注冊建造師證書，專業為建筑工程，且近年（2011年1月1日至今）以項目經理身份擔任過類似規模改造修繕工程數量不少于2個，并附施工合同書或中標通知書；項目經理須為本單位人員，并提供社保證明；審核原件并提供復印件

2.4本次談判不接受聯合體。

2.5昆明市外企業必須出具在昆明市注冊成立具有法人資格企業的承諾函，才能參與本次談判；審核原件并提供復印件

2.6省外企業須提供入滇備案證（需符合云南省住房和城鄉建設廳公告（第25號）的要求）；審核原件并提供復印件

3. 談判文件的獲取

3.1 報名時間： 2014年 2月8日至2014年2 月 11 日，每天上午9時30分至11時30分，下午13時30分至17時00分（北京時間，法定節假日除外）。

3.2報名地點：昆明高新開發區科泰路昆風大廈6樓。

3.3報名要求：談判申請人的授權委托人報名時需提持單位介紹信（原件）、代理人身份證（原件）及上述資料加蓋公章的復印件一套購買競爭性談判文件。

3.4談判申請人的談判資格條件須滿足競爭性談判公告的要求。

3.5競爭性談判文件售價為人民幣1000元，售后不退。

4. 談判申請文件的遞交

4.1 談判申請文件遞交截止時間：2014年2 月 21日上午 11：00 時（北京時間，法定節假日除外）；

遞交申請文件地點：昆明市公共資源交易中心（昆明市呈貢區市級行政中心錦繡大街1號綜合服務樓三樓）

4.2 逾期送達的或者未送達指定地點的談判申請文件，發包人不予受理。

4.3 談判時間:2014年2 月 21 日上10：00 時（北京時間）開始；

談判地點：昆明市公共資源交易中心（昆明市呈貢區市級行政中心錦繡大街1號綜合服務樓三樓）

5. 聯系方式***

發 包 人：昆明市盤龍區人民法院

地 址：***

聯 系 人***

電 話：***

傳 真：***

招標代理機構：云南菲迪克招標有限公司

地 址：***

聯 系 人***

電 話：***

傳 真：***